涔愯儢浠ｈ喘鍏嶄唬鐞嗙増

位置>千里马招标网> 招标中心> 浙江交工柯诸1标租赁掘进机一台项目公告

浙江交工柯诸1标租赁掘进机一台项目公告

浙江-绍兴-诸暨市状态：公告

加入收藏

打印

导出为

更新时间:

2023年04月19日

招标单位:

立即查看

截止时间:

立即查看

招标编号:

立即查看

项目名称:

立即查看

代理机构:

立即查看

关键信息:

租赁掘进机

招标文件:

立即查看

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员用户开放，【注册/登录】后可查看内容详情

您尚未开通该权限！

咨询客服：400-688-2000，掌握更多商机线索！

**交工柯诸1标租赁掘进机一台项目公告

发布时间： 2023-04-19

询比采购公告

根据我单位采购计划安排，现拟采用询比方式租赁掘进机一台，欢迎合格的供应商前来报价。

一、项目概况和采购范围

1、项目概况：****掘进机一台，预计开始使用时间为2023.5

2、采购内容和范围: （标段划分及各标段范围和内容等）

1）采购内容：掘进机租赁。

2）本项目的采购范围：本次采购设1个标段（合同包），采购范围如下（采购内容、范围、交货要求、交货期等）每个合同包的内容都应按本采购文件要求分别单独进行报价。

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估数量	交货地点	交货期	备注
1	掘进机	EBZ200型	月	6	柯诸1标	2023.5

注：上述单价为裸机出租（包含配件费、维修费），不含人员工资、不含所需要的动力费（电、水等）；进出场费=根据实际情况协商。

3、计划工期: (计划开工日期，具体以开工令为准。)

交货期:

√服务期限: 暂定2023.5-2023.11

4、施工质量要求:

货物质量标准或主要技术性能指标:

√服务质量要求或服务标准: 详见第三章采购需求

5、其他： /

二、供应商资格要求

1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人非法人组织 √自然人，同时还应具备如下条件：

√（1）资质要求: 要求投标人须具有有效营业执照及相应相应资质，并在业绩、人员、设备、资金等方面具有相应的能力，提供的设备满足《绍生态发【2022】4号**市柴油动力源排气治理标准》中的环保要求。

（2）业绩要求:

（3）项目负责人要求:

√（4）信誉要求: 近三年内（自2020年1月1日至投标截止日期间）供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网（http://wenshu.****.cn/）网站页面显示内容为准，****法院判决书判决日期为准）（供应商无需提供证明材料，采购人将通过中国裁判文书网查询）。

（5）其他要求：（由采购人视采购项目情况填写，无则填 / ）

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）采购活动的。

3、本次项目接受 √不接受联合体参加采购活动。联合体投标的，应满足下列要求：

4、每个供应商最多可对1个标段（包件）进行响应，且允许中1个标段（包件）。

5、其他： /

三、采购文件的获取

1、采购文件网上下载时间： 2023 年 4月 20 日至 2023 年 4 月 22 日（**时间，下同）。

2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统，网址为https://ebidding.****.com/cms/index.htm进行供应商注册，无需办理CA。本项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。

3、潜在供应商对采购文件有疑问的，****集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为 2023 年 4 月 23 日 17 时 00 分。采购人将于 2023 年 4 月 24 日前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。（澄清或者修改应在递交首次响应文件截止之日1个工作日前）

四、响应文件递交等要求

1、响应文件递交的截止时间为： 2023 年 4 月 25 日 8 时 00 分；

2、响应文件递交方式

电子响应文件（正本）采用网上递交的方式：在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。

纸质响应文件采用邮寄递交方式：在响应文件递交时间截止前将纸质响应文件邮寄至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：）。

□样品等的递交：采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将样品等邮寄送至（公司名称）（地址：（公司地址），联系人：先生（女士），电话：）。

供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。

3、电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前上传电子采购采购管理系统，将被拒收，后果由供应商自行承担。

纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的，而无法参加纸质响应文件开启会议的（仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件），由供应商自行承担责任。

□样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的，造成投标失败等风险由投标人自行承担。

4、参加多个标段（包件）采购活动的供应商，须分别对每个标段（包件）单独递交响应文件。

5、响应文件开启时间： 2023 年 4 月 25 日 9 时 00 分。

6、其他要求： /

五、发布公告的媒介

本次采****集团电子招标采购管理系统（https://ebidding.****.com/cms/index.htm）、（采购人需要的其他媒介）上发布。

六、联系方式

1、采购人： ****

地址：**市**区漓渚镇福漓公路102号**交工项目部

联系人：张长宝

电话：178****3030

2、采购代理机构： /

地址：

联系人：先生（女士）

电话：

3、监督部门：****集团****公司纪检室/****

地址：**市**区**路2031号钱江大厦23楼/**市**区**路2031号钱江大厦18楼

电话： 0571-****9555/ 0571-****3428

4、系统维护联系电话：0571-****5322

采购人：**** （招标单位签章）

日期：2023年4月18日

注册会员享贴心服务

项目查询服务

·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息

·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人，全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式

·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息

项目定制服务

·根据您的关注重点定制项目，从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式

·根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况

猜你喜欢
更多诸暨市招标采购信息

济南市历下区林景幼儿园（嘉越园）室: 04月19日
经开区范围内道路交通护栏维修工程邀: 04月19日
绍兴市上虞区市场监督管理局的合同公: 04月19日
【招标】2022年农村公路提档升级: 04月19日
车辆加油服务合同公示: 04月19日
2023年松材线虫病综合治理项目合: 04月19日

2023年度盐官镇“四好农村路”建: 04月19日
福建省龙岩高速公路有限公司清扫车边: 04月19日
山东省青岛体育训练中心机动车705: 04月19日
合肥市轨道交通集团有限公司珠江路车: 04月19日
A1820230419023151: 04月19日

诸暨市建材网

诸暨市采购信息网

诸暨市政府公开信息

诸暨市公共资源交易网

诸暨市电力交易中心

诸暨市交易中心

诸暨市房产交易中心

诸暨市工程交易中心

诸暨市钢铁交易中心

诸暨市建设交易中心

诸暨市招投标交易中心

诸暨市政府交易中心

诸暨市造价信息网

诸暨市市政工程信息网

诸暨市水利工程信息网

诸暨市通信工程信息网

诸暨市医药招标网

诸暨市建筑招标网

诸暨市工程招标网

诸暨市建设招标网

诸暨市施工招标

诸暨市装饰工程招标

诸暨市建设工程网

诸暨市水利招标信息网

诸暨市建委招投标网

诸暨市建筑管理网

诸暨市建设信息港

诸暨市教育招标网

诸暨市装修招标

诸暨市人力和社会保障局

诸暨市总包工程

诸暨市政府工程招标

诸暨市工程施工招标

诸暨市工程公开项目

诸暨市工程采购信息

诸暨市招标投标采购平台

诸暨市省市工程建设网

欢迎您：

会员类型：高级会员
会员级别：高级
认证状态：已认证

浙江招标网

招标热词
采购热词

更多>>

建筑工程市政工程给排水钢结构
 园林中央空调路灯护栏防水工程
 广告牌配电绿化交通运输
 色谱仪水利工程办公家具道路标志
 医疗设备系统集成弱电工程垃圾处理
 电力设备喷泉房屋建筑安防监控

建材建设电梯管道管材
 净化试剂超声波B超仪器仪表
 水泵化工设备能源化工广告
 办公设备软件数字数显止回阀调节阀
 台式机铝材药材肉类纱窗窗帘
 坐垫坐便橡胶泥处理医保药品

全国免费信息服务热线：400-688-2000；